AG
Юридическая практика
с 1998 года
+7 (812) 920-67-77
Заказать звонок
Физическим лицам
  • Банкротство
  • Гражданско-правовые споры
    • Жилищные споры
      • Выселение из квартиры и другого жилья
      • Жилищный юрист
    • Защита прав потребителей
    • Имущественные споры
      • Взыскание долга по расписке
      • Недвижимость
  • ДТП
    • ДТП без пострадавших
    • ДТП с пострадавшими
  • Семейные споры
    • Дети
    • Развод
    • Раздел имущества
    • Семейный адвокат
  • Споры о наследстве
  • Уголовные дела
    • Адвокат по уголовным делам
    • Уголовные дела по ДТП
Юридическим лицам
  • Арбитражные споры
    • Взыскание задолженности
      • По договору подряда
      • По договору поставки
    • Споры из договоров
    • Споры о собственности
    • Споры с гос. органами
  • Банкротство
    • Субсидиарная ответственность
      • Ответственность учредителей при банкротстве
  • Защита от уголовного преследования
    • Налоговые преступления
    • Экономические преступления
  • Налоговые споры
  • Сопровождение
    • Абонентское обслуживание
    • Корпоративный юрист
Информация
  • Блог
  • Успешные дела
  • Новости
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Цены
Контакты
    AG
    Физическим лицам
    • Банкротство
    • Гражданско-правовые споры
      • Жилищные споры
        • Выселение из квартиры и другого жилья
        • Жилищный юрист
      • Защита прав потребителей
      • Имущественные споры
        • Взыскание долга по расписке
        • Недвижимость
    • ДТП
      • ДТП без пострадавших
      • ДТП с пострадавшими
    • Семейные споры
      • Дети
      • Развод
      • Раздел имущества
      • Семейный адвокат
    • Споры о наследстве
    • Уголовные дела
      • Адвокат по уголовным делам
      • Уголовные дела по ДТП
    Юридическим лицам
    • Арбитражные споры
      • Взыскание задолженности
        • По договору подряда
        • По договору поставки
      • Споры из договоров
      • Споры о собственности
      • Споры с гос. органами
    • Банкротство
      • Субсидиарная ответственность
        • Ответственность учредителей при банкротстве
    • Защита от уголовного преследования
      • Налоговые преступления
      • Экономические преступления
    • Налоговые споры
    • Сопровождение
      • Абонентское обслуживание
      • Корпоративный юрист
    Информация
    • Блог
    • Успешные дела
    • Новости
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Цены
    Контакты
      AG
      • Физическим лицам
        • Назад
        • Физическим лицам
        • Банкротство
        • Гражданско-правовые споры
          • Назад
          • Гражданско-правовые споры
          • Жилищные споры
            • Назад
            • Жилищные споры
            • Выселение из квартиры и другого жилья
            • Жилищный юрист
          • Защита прав потребителей
          • Имущественные споры
            • Назад
            • Имущественные споры
            • Взыскание долга по расписке
            • Недвижимость
        • ДТП
          • Назад
          • ДТП
          • ДТП без пострадавших
          • ДТП с пострадавшими
        • Семейные споры
          • Назад
          • Семейные споры
          • Дети
          • Развод
          • Раздел имущества
          • Семейный адвокат
        • Споры о наследстве
        • Уголовные дела
          • Назад
          • Уголовные дела
          • Адвокат по уголовным делам
          • Уголовные дела по ДТП
      • Юридическим лицам
        • Назад
        • Юридическим лицам
        • Арбитражные споры
          • Назад
          • Арбитражные споры
          • Взыскание задолженности
            • Назад
            • Взыскание задолженности
            • По договору подряда
            • По договору поставки
          • Споры из договоров
          • Споры о собственности
          • Споры с гос. органами
        • Банкротство
          • Назад
          • Банкротство
          • Субсидиарная ответственность
            • Назад
            • Субсидиарная ответственность
            • Ответственность учредителей при банкротстве
        • Защита от уголовного преследования
          • Назад
          • Защита от уголовного преследования
          • Налоговые преступления
          • Экономические преступления
        • Налоговые споры
        • Сопровождение
          • Назад
          • Сопровождение
          • Абонентское обслуживание
          • Корпоративный юрист
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Блог
        • Успешные дела
        • Новости
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Цены
      • Контакты
      • +7 (812) 920-67-77
      • Главная
      • Информация
      • Успешные дела
      • Арбитражные споры
      • Взыскание долга с Ленэнерго

      Взыскание долга с Ленэнерго

      Поделиться
      • Взыскание долга с Ленэнерго
      • Взыскание долга с Ленэнерго
      • Взыскание долга с Ленэнерго
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

      Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 191015,

      Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 Именем Российской Федерации

      РЕШЕНИЕ

      г. Санкт-Петербург 06 декабря 2017 года Дело № А56-30996/2017

      Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2017 года.

      Полный текст решения изготовлен 06 декабря 2017 года.

      Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

      судьи Орловой Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сидоровой А.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

      истец: Индивидуальный предприниматель Гудайтис Сергей Альбертович, (место нахождения: Санкт-Петербург);

      ответчик: публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" (место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ОГРН: 1027809170300);

      о взыскании 380.212 руб. 10 коп. и обязании совершить определенные действия, при участии: от истца: представитель Таточко М.П. по дов. от 04.04.2017 г. №б/н, от ответчика: представитель Бойко Д.А. по дов. от 30.12.2016 г. №732-16,

      ус т а н о в и л :

      Истец – индивидуальный предприниматель Гудайтис Сергей Альбертович, обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику - публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго», о взыскании 380.212 руб. 10 коп. неустойки по договору на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от 19.05.2014 г. №ОД-ПрЭС-5628-14/6260-Э-14 (далее – Договор), начисленных за период с 20.05.2015 г. по 11.04.2017 г., 16.604 руб. 24 коп. возмещения расходов по оплате госпошлины, также истец просил обязать ответчика в течение 30-ти дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору №ОДПрЭС-5628-14/6260-Э-14, предусмотренные пунктом 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям. Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил размер исковых требований, просил взыскать 488.451 руб. 70 коп. неустойки, отказываясь от требования об обязании ответчика в течение 30-ти дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору №ОД-ПрЭС-5628-14/6260-Э-14, предусмотренные пунктом 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям. Уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению, В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе отказаться от иска полностью или частично до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде первой инстанции. Заявленный отказ не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, поэтому принимается судом. Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление. Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, ответчика, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

      Записаться на консультацию
      Арбитражный суд установил: Между истцом (сетевой организацией) и ответчиком (заявителем) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.05.2014 г. №ОД-ПрЭС-5628-14/6260-Э-14 (далее – договор), согласно которому истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение), в том числе по его обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств и урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства; технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «цех по производству мебели», расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Приозерское лесничество, Гарболовское участковое лесничество, квартал №211 (части выделов 1,38). Истец обратился к ответчику с иском о понуждении к выполнению обязательств и взыскании неустойки за нарушение обязательств в размере 380.212 руб. 10 коп, начисленной за период с 20.05.2015 по 11.04.2017. Условия договора №ОД-ПрЭС-5628-14/6260-Э-14 от 19.05.2014, являющегося публичным, также порядок технологического присоединения определены в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии а также объектов элетросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. Пунктом 16 Правил и пунктом 17 договора установлена ответственность за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению - неустойка, рассчитанная как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Неустойка за нарушение сроков по технологическому подключению составила 488.451 руб. 70 коп. за период с 20.05.2015 г. по 24.10.2017 г. Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Принимая во внимание вышеизложенное, исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине, на основании статьи 110 АПК РФ, на Ответчика. В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» и применительно к пункту 6 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации сумма государственной пошлины исчисляется в полных рублях: сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.

      Руководствуясь статьями 49, статьями 110, 167-171, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области

      р е ш и л :

      Принять отказ индивидуального предпринимателя Гудайтиса Сергея Альбертовича от требований, заявленных к публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго», в части обязания публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»в течение 30-ти дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору №ОДПрЭС-5628-14/6260-Э-14, предусмотренные пунктом 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям. Производство по делу в указанной части прекратить. Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в пользу индивидуального предпринимателя Гудайтиса Сергея Альбертовича 488.451 руб. 70 коп. неустойки и 10.604 руб. расходов по оплате госпошлины. Выдать индивидуальному предпринимателю Гудайтису Сергею Альбертовичу справку на возврат госпошлины в сумме 6.000 руб. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

      Судья Орлова Е.А

      Записаться на консультацию
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Задать вопрос

      Поделиться
      Назад к списку Следующее дело
      • Блог
      • Успешные дела
      • Новости
      • Партнеры
      • Отзывы
      • Цены
      Гражданские споры
      Арбитражные споры
      Субсидиарная ответственность
      Физическим лицам
      Банкротство
      Гражданско-правовые споры
      ДТП
      Семейные споры
      Споры о наследстве
      Уголовные дела
      Юридическим лицам
      Арбитражные споры
      Банкротство
      Защита от уголовного преследования
      Налоговые споры
      Сопровождение
      Информация
      Блог
      Успешные дела
      Новости
      Партнеры
      Отзывы
      Цены
      Наши контакты

      +7 (812) 920-67-77
      Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00

      Адреса:

      Санкт-Петербург,
         - Каменноостровский пр., д. 15
         - 4-я линия В.О., д. 35/37
      Политика конфиденциальности
      © 2025 Все права защищены
      При использовании материалов сайта ссылка на advokat-gorelkin.ru обязательна